|
LAVORI
DI .....
IMPORTO
DEI LAVORI A BASE D'ASTA. .....
IMPORTO
NETTO AL RIBASSO D'ASTA L. .....
IMPRESA
.....
CONTRATTO .....
PROGETTO ARCHITETTONICO .....
PROGETTO STRUTTURALE .....
DIREZIONE LAVORI .....
DIREZIONE DI CANTIERE .....
VERBALE DI ACCERTAMENTO
DANNI
Premesso:
- che con
contratto n. ........... in data ....... approvato con delibera comunale
n. ........... del ........ sono stati appaltati all'Impresa ..... i
lavori di ...... da eseguire in localita' ...... per un importo di E.
..... al netto del ribasso d'asta contrattuale del .....;
- che in data
..... veniva disposta una sospensione dei lavori dovuta a .....;
- che in data
..... si procedeva alla ripresa dei lavori;
- che in data
..... veniva ultimato .....;
- che in data
..... si rendeva necessario effettuare un sopralluogo per accertamento
dei danni di forza maggiore;
- che le parti
interessate erano state convocate con regolare preavviso a mezzo ..... ;
Il giorno
...... millenovecentonovanta..... alle ore ..... a seguito di specifica
denuncia presentata dall'Impresa ..... a mezzo ..... sono convenuti:
- per
l'Amministrazione comunale .....
- per la
Direzione dei lavori .....
- per conto
dell'Impresa appaltatrice ........ il sig. .....
A seguito di
un'eccezionale precipitazione atmosferica che ha provocato allagamenti
in tutta la zona il sottoscritto direttore dei lavori, in
contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa, ha proceduto ad una
visita accurata delle opere danneggiate eseguendo rilievi dai quali e'
risultato:
- che sono
stati asportati rilevati delle seguenti dimensioni ..... per un totale
di mc. ..... ;
- che sono
stati danneggiati, in modo irrimediabile, i seguenti materiali posti a
pie' d'opera .....
- che sono
state danneggiate le seguenti opere realizzate ..... nelle quantita'
indicate ..... ;
I danni causati
dall'evento atmosferico sono attribuibili unicamente a forza maggiore ed
a tale proposito si escludono colpe o negligenze da parte
dell'appaltatore che ha proceduto all'esecuzione delle opere ed alla
protezione dei materiali necessari secondo le prescrizioni della
direzione dei lavori e senza omettere alcuna cautela per la prevenzione
dei danni intervenuti.
letto,
confermato e sottoscritto
..... li'
......
L'Impresa
Il Direttore dei lavori
.......................
....................................
Il Sindaco |