|
COMUNE
DI .....
LAVORI
DI COSTRUZIONE DI .....
LAVORI DI
.....
COMMITTENTE
.....
IMPRESA
ESECUTRICE .....
CONTRATTO
.....
IMPORTO DEI
LAVORI .....
DIRETTORE
DEI LAVORI .....
DIRETTORE
DI CANTIERE .....
ASSISTENTE
DI CANTIERE ......
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ......
VERBALE DI CONSEGNA DEI
LAVORI
L'anno
... il giorno... (...) del mese di...sopralluogo.
Il sottoscritto Sindaco del
Comune di ....., coadiuvato dal .. ..... dell'Ufficio Tecnico Comunale,
e dal Direttore dei lavori ..... .
Visto il progetto dei
lavori
suindicati in
data ..... redatto da ..... del complessivo importo di L. ..... ed
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n...... in data .....
;
Visto il verbale di
aggiudicazione
in data .....
all'Impresa ..... , a seguito di ....., effettuata ai sensi ..... della
legge ..... e successive modificazioni, con ribasso del ..... % sul
costo previsto a base d'asta di L. ..... ,e' disposta la consegna dei
lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della definizione
amministrativa del contratto.
Previo avviso
all'Impresa precitata, e' convenuto sui luoghi interessati dai lavori il
Sig. ..... Procuratore della Soc. ..... e l'ing. ..... in qualita' di
.....
Alla presenza
continua degli interessati, il sottoscritto Sindaco del Comune di .....,
coadiuvato dal .. ..... dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Direttore
dei lavori ..... ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in
oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato,
la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali
condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure,
tracciamenti e ricognizioni.
Piu
specificatamente la suddetta Impresa ..... si impegna a rispettare le
seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:
1) il termine dei lavori
viene fissato al ..... ;
2) l'esecuzione dei lavori
deve avvenire in condizioni di sicurezza;
3) l'impianto del cantiere
deve essere sufficiente per la esecuzione dei lavori entro i termini
contrattuali;
4) per ogni giorno di
ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale
resta fissata in L. ..... in base all'art. ..... del contratto di
appalto;
5) l'Impresa dovra'
predisporre, prima dell'inizio effettivo dei lavori, il piano delle
misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori ai sensi dell'art.18 comma 8 della legge
19.03.1990 n.55 e del D.L. 19 settembre 1994 n. 626;
6) .....
7) .....
8) .....
Resta peraltro
fissato che in base alla legislazione vigente codesta Impresa si riserva
eventualmente di richiedere il sub-appalto dei seguenti lavori:
- Movimenti di materie
- Pavimentazioni stradali
- Pavimenti e rivestimenti
- Opere da pittore
- Opere da lattoniere
- Impianti elettrici
- Impianti idraulici
- .....
- .....
- .....
Il Sig. ..... ,
dell'Impresa ....., appaltatore, in qualita’ di Procuratore speciale,
giusta procura del ..... n. Rep. ..... notaio Dr. ..... registrata a
..... Atti Pubbilci il ..... al n. ... serie ..., dichiara di essere
pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto di luogo inerenti
alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa
dal capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori,
come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare
riserva od eccezione alcuna, restando intesa che alla data del presente
verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori,
stabilito in giorni ..... con l'art...... del capitolato speciale di
appalto, cosicche' l'ultimazione dei lavori stessi dovra' avvenire entro
il ....., resta espressamente stabilito che la riserva di legge deve
intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione
del Contratto.
Dal che si è
redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e
conferma viene sottoscritto come appresso.
..... li' .....
l'Impresa
Il Direttore dei Lavori
................
...................................
Il Sindaco
..........................
|